Типовой договор дизайнера. Договор на разработку дизайн-макетов и верстку. Исполнитель имеет право

Договор №_____

на разработку дизайн - проекта интерьера

г. Красноярск «__» ________ 201_ года

Полатовский Сергей Николаевич, паспорт 07 99 124037, выдан ОВД Октябрьского района г.Красноярска 15.12.1999г., именуемый в дальнейшем Заказчик , с одной стороны, и Управляющий «Студией Современного Ремонта» - индивидуальный предприниматель Кулешов Игорь Викторович, действующий на основании Свидетельства 24№006239146, именуемый в дальнейшем Исполнитель , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор ) о нижеследующем:

Термины и определения

Для целей настоящего Договора, указанные ниже термины, будут обозначать или пониматься следующим образом:

Дизайн-проект - комплекс услуг, описанных в п.2.3 Договора, по разработке концепции (концептуального решения) художественного оформления интерьера, включающий создание эскиза дизайн-проекта и разработку проектной документации.

Концептуальное решение - это несколько вариантов эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения.

Эскиз дизайн-проекта - цветной эскиз (рисунок) объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта концептуального решения, сопровождающийся пояснительной запиской.

Проектная документация - все необходимые чертежи для реализации Эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации Эскиза дизайн-проекта (без указания их цен).

Планировочные решения - варианты перепланировки помещения.

Документация - планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация.

Цена договора - сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за дизайн-проект.

Акт - акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, согласно которому Исполнитель передает Заказчику документацию.

Задание на дизайн-проект -письменно оформленное и утвержденное Заказчиком задание по установленной форме (Приложением №1 к Договору), в котором содержатся все требования к дизайн-проекту, а также все необходимые данные и документы для выполнения дизайн-проекта (задание на выполнение проектных работ может быть по поручению Заказчика подготовлено Исполнителем). В этом случае задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком (п.1. ст. 759 ГК РФ).

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения (квартиры), общей площадью 110,58 кв. м., находящегося по адресу:

г.Красноярск, ул ул. Вильского, д.18 «а» – кв.7

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего Договора, определены техническим заданием на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору), составом дизайн-проекта (Приложение №2 к Договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта (Приложение №3 к Договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору).

1.3. Работы, не учтенные в Приложениях № 1, 2, 3,4 настоящего договора, выполняются на основании дополнительных соглашений к Договору.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) получения аванса согласно п. 3.5.1 настоящего договора.

2.2. Срок выполнения дизайн-проекта/ эскизного проекта (нужное подчеркнуть ): ___() рабочих дней.

2.3. Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствие с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих услуг:

2.3.1 Обмеры помещения и предоставление планировочных решений.

2.3.2. Разработка эскиза дизайн-проекта.

2.3.3. Разработка проектной документации к дизайн-проекту.

2.4. Документация к каждой из вышеперечисленных услуг письменно согласовывается с Заказчиком.

2.5 Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта, производится в заранее (за 1 день) согласованное Сторонами время.

2.6. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2. настоящего договора.

2.7. По соглашению Сторон Договор может быть продлен на новый срок.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет . НДС не облагается.

3.2. Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего Договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.

3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 2.1 Договора на основании задания на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору).

3.4. Договорной ценой не учтены расходы, связанные со стоимостью услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации.

3.5. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.5.1. В день подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю Аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к обмерам помещений и работам над эскизом дизайн-проекта.

3.5.2. В день утверждения эскиза дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю промежуточный аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к работам над Проектной документацией дизайн-проекта.

3.5.3. В день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму в размере 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель передает на разработанный дизайн-проект комплект документов согласно Приложению№ 2 к настоящему Договору.

4. Обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. В установленный Договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн–проект помещения, разработанный на основе Приложений №1, 2,3,4 к Договору.

4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Договора.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора.

4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.4. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

4.5. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.

4.6. Заказчик обязуется :

4.6.1. Передать Исполнителю до начала работ план помещения (выкопировку из технического паспорта/строительного проекта).

4.6.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.6.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.6.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему Договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.

4.7. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.

4.8. Заказчик обязан предупредить письменно Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем Договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.

5.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ.

5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи–приемки выполненных работ (этапа) с приложением 2 (Двух) экземпляров проектной документации.

5.5. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя дизайн–проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи–приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

5.6. По истечении 5 (Пяти) рабочих дней, определенных п.5.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного Акта сдачи–приемки и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта сдачи–приемки работ.

5.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.5Договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы Договора.

7. Форс–мажор

7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс–мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.

7.2. Наступление форс–мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс–мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.

7.3. Освобождение какой–либо из сторон от ответственности вследствие действия форс–мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Если действие форс–мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 (Тридцать) дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего Договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при отсутствии вины Исполнителя, письменно уведомив его не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. При расторжении настоящего Договора Заказчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно:

Не приступил к работам в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком;

Не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем Договоре.

8.5. При расторжении настоящего Договора по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего Договора:

Нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.5. настоящего Договора;

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.6 настоящего Договора;

Отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без уважительной причины, подтвержденной документально, по указанному в настоящем Договоре адресу в течение 15 (Пятнадцати) дней.

9. Общие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

Бланк документа «Договор на выполнение дизайнерских работ» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор на выполнение дизайнерских работ

[Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполняет дизайнерские работы в помещении Заказчика, расположенное по адресу: [вписать нужное] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

2. Порядок выполнения работ и осуществления расчетов

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение N [вписать нужное]), подписанное уполномоченным представителем, а также другие материалы, необходимые для выполнения данного Технического задания.

2.2. Срок исполнения работ [вписать нужное] календарных дней с момента перечисления Заказчиком суммы предоплаты, указанной в п. 2.3. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Общая стоимость работ по Договору согласно Техническому заданию составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

2.4. Заказчик производит предоплату за выполнение работ в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.5. Оставшаяся сумма выплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.6. Заказчик перечисляет денежные средства, указанные в п. 2.5. настоящего Договора, не позднее [значение] дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и предоставить результаты работ в установленный срок Заказчику. Качество работ должно соответствовать требованиям Технического задания Заказчика;

3.1.2. незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения Исполнителем его указаний, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения Работ.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик своевременно не обеспечит его необходимыми материалами и информацией для производства работ, а также в установленный срок не перечислит суммупредоплаты, указанную в п. 2.4.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять и оплатить результат работ, выполненных Исполнителем, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. предоставить Исполнителю необходимые исходные материалы в срок не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами Договора;

3.3.3. рассмотреть представленные результаты работ и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере [значение] процентов от стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, указанного в п. 2.5. настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере [значение] процентов от суммы задолженности, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, решений государственных органов, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7.2. Все споры и разногласия сторон по возможности будут разрешаться путем переговоров. При невозможности достижения согласия спор должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд [наименование суда, в котором подлежит рассмотрению спор].

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

7.4. Приложения к договору:

[вписать нужное]

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Исполнитель

[вписать нужное] [вписать нужное]

План-задание на дизайнерский проект

(К Договору на выполнение дизайнерских работ)

[число, месяц, год]

Адрес помещения: [вписать нужное]

Наименование помещения: [вписать нужное]

Общая площадь: [значение] кв. м.

Цель проекта: [вписать нужное]

Требования к помещению для проведения дизайнерских работ: [вписать нужное]

Требования к дизайн-проекту: [вписать нужное]

Состав дизайн-проекта:

1. Обмерный план

2. Монтажный план

3. План раскладки паркета

4. Раскладка керамической плитки по полу

5. Раскладка керамической плитки по стенам

6. План размещения электрического оборудования с привязкой розеток и выключателей

7. План потолка с расстановкой освещения

8. Аксонометрические чертежи, развертки стен

9. Спецификация отделочных и декоративных материалов

10. Спецификация мебели, аксессуаров

Заказчик Исполнитель

[вписать нужное] [вписать нужное]

Акт сдачи-приемки результатов работы

к Договору на выполнение дизайнерских работ

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. Исполнитель выполнил следующие дизайнерские работы, предусмотренные договором на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью договора: [вписать нужное] и передал результат выполнения работ Заказчику.

2. Заказчик принял следующие выполненные работы по договору на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год]: [вписать нужное]

3. Качество выполненных работ соответствует Техническому заданию, выданному Заказчиком Исполнителю. Претензий к качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик Исполнитель

[вписать нужное] [вписать нужное]

Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.

Тонна фотографий из портфолио дизайнеров просмотрена, дизайнер-исполнитель выбран, по стоимости договорились, а что же дальше? А дальше в обязательном порядке заключаем договор. На что же стоит обратить внимание как клиенту, так и дизайнеру при подписании договора? Рассказывает юрист .

1. Предмет договора

Как правило, на каждую дизайнерскую услугу – проектирование, авторский надзор, комплектацию – заключается отдельный договор, поскольку у каждого такого договора свой режим исполнения и оплаты. Однако закон не запрещает объединить все услуги в один договор и закрепить все права и обязанности в одном документе.

Поскольку работа дизайнера очень индивидуальна, а законодательно процедура создания дизайна интерьера не закреплена, то каждая услуга должна быть описана в договоре максимально подробно и детально. Из текста договора должно быть однозначно понятно, что такое, например, комплектация объекта и что входит в эту услугу. Кроме того, он должен содержать подробный перечень услуг, работ и чертежей, выполняемых в рамках договора.

2. Техническое задание

Самый важный элемент договора на создание дизайн-проекта, на мой взгляд, это техническое задание (иногда дизайнеры называют его «бриф»). Поскольку именно техническое задание является основой, «поручением» клиента, его требованиями к будущему интерьеру.

Однако парадокс в том, что зачастую видение интерьера рождается в процессе самой работы и многие требования заказчика пересматриваются и меняются на последующих этапах.

Чтобы избежать конфликта или непонимания в дальнейшем, необходимо любое такое изменение в техническом задании фиксировать документально либо отражать в переписке (но только в том случае, если возможность использования конкретных адресов электронной почты для направления уведомлений и изменения условий договора предусмотрена в тексте договора).

Нечеткое и неконкретное техническое задание, состоящее из общих вопросов, также может послужить источником разногласий. Например, на практике суд признал недоказанным факт передачи результата работ, поскольку задание было неконкретным и не было ясно, соответствует ли результат работ техническому заданию.

3. Сроки

Особое внимание следует уделить срокам в договоре. При этом обоюдно важно для каждой из сторон отказаться от установки минимальных сроков.

Если вы дизайнер, подумайте, стоит ли привлекать заказчика сжатыми сроками или лучше взять запас на непредвиденные обстоятельства. Учитывайте, что ответственность за нарушение сроков очень серьезная – ведь если ваш клиент физическое лицо, то применяются штрафы, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, а не нормы о договорной ответственности. Это касается и промежуточных сроков, если этапы ваших работ также зафиксированы в договоре с указанием времени их реализации.

Если же вы заказчик, учитывайте, что в указанные сроки вам придется рассмотреть несколько вариантов перепланировки и расстановки мебели, эскизов с концепцией будущего интерьера и остановиться только на одном из них. Вы уверены, что вам будет достаточно времени для принятия такого важного решения?

Чтобы не затягивать процедуры и избежать нарушения сроков, желательно прописать в договоре на проектирование конкретные сроки согласования заказчиком интерьерных решений или предусмотреть приостановление работ на время согласования.

4. Качество работ

Что же в итоге получит заказчик? Каким требованиям должен соответствовать дизайн-проект и какие документы в обязательном порядке должен содержать?

К сожалению, конкретные требования к дизайн-проектам законодательно не установлены, поскольку деятельность дизайнера носит в основном творческий и авторский характер. ГОСТы и СНиПы, регламентирующие проектную деятельность, относятся в большей степени к строительному проектированию и применяются чаще всего к общественным помещениям.

Поэтому состав и качество дизайн-проекта определяется в большей степени соглашением и договоренностями сторон, чем какими-либо установленными нормами. Зачастую дизайнер предоставляет клиенту образец дизайн-проекта для понимания того, что в итоге получит заказчик и в каком виде будут переданы оговоренные чертежи и документы.

Однако в любом случае при разработке планировочных решений дизайнер обязан соблюдать строительные нормы, касающиеся организации пространства – местные законодательные акты о переустройстве или перепланировке жилых и нежилых помещений, требования к помещениям, содержащим газовые приборы, особенности размещения отопительных приборов и иные нормы.

С развитием интернет-сервисов готовых дизайн-проектов дизайнеры стали реже передавать заказчику исключительные права на созданный дизайн интерьера, оставляя для себя возможность повторной продажи проекта. Как правило, условие о передаче авторских прав влияет на стоимость услуг дизайнера – требование заказчика в полном объеме передать исключительные права на дизайн интерьера и не копировать его в других заказах может увеличить стоимость проекта.

Поэтому будет справедливо и юридически правильно сразу в договоре определить распределение прав заказчика и дизайнера в отношении результата интеллектуальной деятельности дизайнера.

В нашем журнале уже не раз было написано о том, насколько важно для фрилансера заключать договор с заказчиком, и какие пункты в него нужно включить. Сегодня мы снова вернемся к этой теме, и, как просили наши читатели, приведем конкретный пример договора, шаблон, который вы сможете использовать в своей работе.

сайт снова обратился за помощью к руководителю компании TumanovaGroup , юристу Давыдовой Марине Александровне .

Для начала хотелось бы разобраться в нескольких нюансах – когда нужно подписывать договор, какие документы, кроме договора, еще могут потребоваться, и достаточно ли публичного договора-оферты для сотрудничества с заказчиками из других городов и регионов.

Фрилансеры в большинстве случаев сотрудничают с заказчиками из других городов и регионов. Какие документы нужны, чтобы сделка считалась законной? Договор, акт, платежка, или что-то еще? Есть ли какая-то разница между теми фрилансерами, которые зарегистрированы как ИП и теми, кто выбрал ООО?

- В первую очередь, необходимо определиться, на каких условиях заказчик и фрилансер взаимодействуют. Возможно заключение как трудового, так и гражданско-правового договора.

В первом случае характер взаимодействия заказчика (работодателя) и фрилансера должен иметь постоянную основу . Фрилансер подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка заказчика (работодателя), ежедневно в одно и то же время (посменно) выполняет свои функции. Такие правоотношения называются трудовыми. Акты, платежные документы в данном случае не предусмотрены, поскольку деятельность фрилансера обусловлена трудовым договором, должностной инструкцией и оплата труда происходит в виде оклада (заработной платы). В данном случае заказчик (работодатель) должен предоставлять фрилансеру ежегодный оплачиваемый отпуск, а также иные социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Второй вариант – это заключение гражданско-правового договора , а именно договор агента и принципала, возмездного оказания услуг (многие сейчас сотрудничают на условиях бартера) и др. Опять же, правовую природу договора определяют условия, на которые договорились заказчик и фрилансер. Оплата услуг по такому договору производится на расчетный счет фрилансера - индивидуального предпринимателя, или на счет в банке фрилансера , зарегистрированного в качестве общества с ограниченной ответственностью. В обоих случаях поступление денежных средств на счет является подтверждением оплаты услуг фрилансера. Кроме того, я рекомендую каждое действие сторон фиксировать актом или дополнительным соглашением в случае изменения или расширения условий. В дальнейшем это избавит от разногласий, а также поможет доказать сторонам правоту в случае судебной тяжбы. Возможность подписания договора существует по форме факсимильной связи с обязательной двусторонней подписью и при наличии печатью . Актуален досыл по почте оригиналов документов. Такова же суть заключения актов и соглашений. Первым приложением к договору между заказчиком и фрилансером является перечень услуг с детальным их описанием. Далее - акт выполненных работ (или промежуточный акт, если работы выполнены частично).

Правильно ли утверждение, что достаточно опубликовать у себя на сайте публичный договор-оферту для продажи товаров и услуг лицам с другого города? Можно ли будет использовать его для доказательства своей правоты в случае возникновения спорных ситуаций, или все-таки надежней с каждым заказчиком подписывать договор на бумаге?

- Я отчасти бюрократична в таких вопросах и приветствую письменные сделки, то есть договор лежит у меня в папке распечатанный, подписанный и скрепленный печатями.

Но это не исключает законность оферты, опубликованной на официальном сайте компании/фрилансера/исполнителя услуг. Так, в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Обратите внимание, что публичный договор не требует бумажного оформления и факта подписания , поскольку подтверждением его заключения является оформление заявки, заказа и последующее поступление денежных средств в счет оплаты указанной формы.

Подведем итог – договор-оферта, опубликованная на официальном сайте исполнителя, обладает юридической силой. Обязательства, которые возникают в письменной договоре, по своей правовой природе и ее последствиям в рамках гражданского законодательства не имеют отличий от обязательств, которые возникают в результате акцепта оферты.

Приведу краткую форму договора-оферты между фрилансером и заказчиком. Стороны могут по желанию ее расширить, добавив интересующие позиции и условия.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

ООО «Мега» в лице генерального директора Ким Олега Анатольевича, действующего на основании Устава

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Иванов Иван Иванович, Свидетельство ИНН 00000000/ОГРН 000000000000

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

Дизайнерское оформление проекта – разработать тон, графические изображения,

именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Срок выполнения работ с "_01 __" ____мая _____ 20 15 __ г. до "__01 _"__июня _______ 20 _15 _ г.

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с п. 1.2. надлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора.

2.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично без привлечения третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить всю необходимую информацию Исполнителю для полного своевременного исполнения услуг, указанных в п. 1.2.

2.2.2. Оплатить услуги в соотв. с п.3.1.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Не вмешиваясь в деятельность Исполнителя контролировать ход исполнения услуг.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Исполнителя 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

3.1.2. Расходы Исполнителя в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.

3.2. Цена настоящего договора составляет:

85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

3.3. Оплата услуг производится путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 7.

3.4. Предоплата услуг составляет 70% путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 7. Остаток оплаты вносится в день заключения акта приема-сдачи работ.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. За нарушение срока Исполнителем взимается неустойка 0,1% от суммы, указанной в п. 3.2 Договора, за каждый день просрочки.

4.2. За задержку оплаты Заказчик оплачивает Исполнителю 0,1% от суммы, указанной в п. 3.2 Договора, за каждый день просрочки.

4.3. Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

4.4. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен и включает в себя направление досудебной претензии в течение трех календарных дней с момента возникновения спорной ситуации.

5. Заключительные положения

5.1. Дополнения и изменения вносятся в Договор путем оформления двустороннего дополнительного соглашения.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Адреса и реквизиты сторон:

Благодарим Марину Александровну за помощь!

Скачать образец этого договора вы сможете . Обратите внимание, что красным шрифтом выделены те моменты, которые вы должны указать самостоятельно.

Возьмите на вооружение и пользуйтесь на здоровье!

ДОГОВОР

на оказание дизайнерских услуг

г. Самара «__» ________ 2016 г.

Дизайнер ____________________________ , _______ г.р., паспорт серии 34 09 №938455

выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары

от 01.12.08., зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Ленина 113, в дальнейшем именуемый

Исполнитель, с одной стороны, и____________________________, _________ г.р., паспорт

серии ________________ _____________________

Именуемый в дальнейшем

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика

Оказать услуги, указанные в п.1.2.настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение работ полного комплекта документации

по дизайнерской разработке интерьера и спецификаций материалов (мебели, аксессуаров, других

Предметов интерьера и оборудования, по договоренности), рабочей документации, необходимой для

реализации этого проекта, которые по согласованию с Заказчиком будут использованы при

создании интерьера (п. 3.3), а также полного авторского сопровождения проекта.

1.3 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его

Уполномоченным представителем.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет рублей (тысячи рублей 00 копеек) и

Оплачивается в соответствии с п.п.2.2 настоящего Договора.

2.2. Оплата по Договору производится в два этапа:
I этап - авансом в размере рублей (рублей 00 копеек) в день заключения настоящего

Договора и II этап - рублей (тысяч рублей 00 копеек), по факту принятия всех

проектных работ .

В случае задержки выплаты аванса, сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на

Количество дней задержки.

2.3. Стоимость, непредусмотренных в настоящем Договоре работ или затрат, выявленных в процессе

Выполнения работ, определяется двусторонним соглашением и оплачивается дополнительно.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право на ознакомление с ходом подготовки и проведения работ по настоящему Договору.

3.2. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ по настоящему Договору в случае

Невыполнения Заказчиком п.п.2 настоящего Договора.

3.3. Обязанности Исполнителя:

3.3.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику Дизайнерскую разработку на условиях и в сроки (п. 5.0) ,

Указанные в настоящем Договоре.

3.3.2. Передать Заказчику полный комплект документации в следующем объеме:

1. Об мерочный план (план расположения стен с размерами)

2. Кладочный план (план вновь возводимых конструкций и перегородок)

3. План расстановки мебели с экспликацией помещений

4. План пола с покрытием (привязки по полу)

5. План размещения теплого пола (если необходимо)

6. План потолка с покрытием (привязки по потолку)

7. План потолка с расстановкой и привязкой освещения.

8. План расключения и привязки освещения, и датчиков теплого пола (если необходимо).

9. План расстановки и привязки розеток и электра выводов.

10. План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров.

11. План расстановки маяков разверток.

12. Развертки по стенам (с доп. привязками и высотами)

13. Разрезы по потолкам, стенам, конструкциям (если необходимо)

14. Полный пакет визуализации интерьера

15. Ведомость чертежей.

16. Ведомость отделки помещений (по каждому отдельно)

17. Ведомость лакокрасочных покрытий и отделочных материалов (с указанием мест расположений,

И площадей)

ремонтных работ (не более 6 месяцев с момента подписания договора).

3.4. Обязанности Заказчика

3.4.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения

Работ по настоящему Договору.

3.4.2. При изменении условий, сроков или корректировке задания, Заказчик обязан возместить

Исполнителю понесенные последним затраты.

3.4.3. При получении результата работ, в случае надлежащего исполнения, Заказчик обязан

Подписать Акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненные исполнителем работы согласно

П.п.2 настоящего Договора в срок не позднее трех календарных дней.

3.4.4. Одностороннее прекращение Заказчиком договорных отношений обязывает его оплатить в

Полном объеме стоимость работ по настоящему Договору.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства

По настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если

Не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие

Непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых

Обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения всех работ и

Расчетов. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

5.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение

30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору

Может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком)

5.3. Сроки по видам работ:

1. Перепланировка 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного

согласования заказчиком)

2. Визуализация объекта 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до

полного согласования заказчиком)

3. Рабочая документация (п. 3.3.4) 10 дней. (может уменьшиться в зависимости от

сложности объекта)

6. Особые условия

6.1. При возникновении, по вине Заказчика ситуации, когда выполнение работ по настоящему

Договору невозможно, услуги Исполнителя оплачиваются в полном объеме.

6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим

Законодательством РФ.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются

Сторонами.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих

Одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон.

Исполнитель: ___________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________

(подпись)

М.П.

«___» _____________ 2016г.

Заказчик: _________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________

(подпись)

М.П.

«___» _______________ 2016 г.