Контракт на выполнение электромонтажных работ. Договор на выполнение электромонтажных работ и услуг

1. С юридическим лицом.
2. С физическим лицом.

• подача жалобы;
• ответственность сторон.

Содержание соглашения Само соглашения о подрядных работах на выполнение работ по электромонтажу обязательно в себя должно включать определенный перечень разделов. Они не определены законодательно. Тем не менее присутствие их рекомендовано и желательно. Так как только так можно не допустить разночтения, а также возникновения конфликтов из-за банальной юридической неграмотности.

Договор подряда на электромонтажные работы

Форс-мажор. 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Договор на выполнение субподрядных работ По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов.Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.3.3. Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.3.4.

Образец договора субподряда на электромонтажные работы

Выполнение электромонтажных работ обычно требуется во всех строительных объектах без каких-либо исключений. Именно поэтому нередко формируется специальный договор подряда для осуществления подобных задач. Нередко для ведения подобного рода работы необходимо осуществить оформление специальных документов.
Важно также отметить, что договор подряда обязательно должен быть сформирован в рамках специального законодательства. Какие-либо исключения попросту не допускаются. Одновременно договор подряда подразумевает решение целого ряда самых разных достаточно специфических задач. Алгоритм оформления имеет отличительные черты свойственные только соглашению на выполнение электромонтажных работ.
Общие сведения Процесс оформления договора подряда осуществляется в рамках ГК РФ.

Договор на выполнение электромонтажных работ и услуг

Она достигается одним из двух способов:

1. На стадии подписания исходного соглашения.
2. После подписания, с помощью заключения дополнительного соглашения.

Таким образом, субподряд заключается между генеральным подрядчиком и его партнерами-субподрядчиками. К существенным условиям такого соглашения относят:

1. Собственно предмет – т.е. о чем именно договорились стороны. Этот пункт договора субподряда на выполнение работ следует прописывать особенно подробно: в образце даются только общие примеры, поэтому следует переработать текст под свою ситуацию.

   
   Предметом могут быть конкретные виды работ, монтаж тех или иных конструкций, работы по пуску и наладке оборудования, монтаж коммуникаций и т.п.

Как оформить договор подряда на электромонтажные работы в 2018 году

Причем использоваться данное соглашение может для формализации как предоставления каких-либо услуг, так и выполнения определенных работ. Например, разнообразных строительных или даже электромонтажных. Со всеми тонкостями составления договора подряда на электромонтажные работы лучше всего будет заранее разобраться.

Только так возможно не допустить проблем. Также важно отметить, что множество нюансов зависит как раз от того, кто именно выступает в роли заказчика и исполнителя по этому типу договоров. Так как для физических лиц, например, имеются достаточно серьезные ограничения. Данный договор нередко используется для самых разнообразных задач.
В первую очередь – для включения перечня работы, которые должны быть выполнены в конкретном случае в обязательном порядке.

Образец договора субподряда на выполнение работ

• Договор субподряда на электромонтажные работы образец
• Хороший ремонт - это просто!
• Как составить договор подряда (нюансы, существенные условия, образец)
• Типовой договор подряда электромонтажных работ с получением разрешения
• Образец договора на проведение ремонтно - отделочных работ
• Системы электроснабжения
• Электромонтажные работы и исполнительная документация на них

Договор субподряда на электромонтажные работы образец Договор субподряда на электромонтажные работы образец Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Оплата производится в рублях путем безналичного расчета, либо по согласию сторон иным, не запрещенным законом способом. Оплата работ осуществляется после их передачи Заказчику, если в договоре не предусмотрена поэтапная оплата работ по отдельным сметам.

Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком.3.5. Важно Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Первоначальные понятия Прежде всего, перед ознакомлением с законодательством, необходимо будет обязательно разобраться с применяемыми для отражения информации терминами. Внимание Это позволит разобраться без посторонней помощи со всей представленной информацией. Знание норм законодательства дает возможность контролировать заказчику и исполнителю самостоятельно вопрос верности составления всей документации.

Договор на субподряд по электромонтажным работам

По окончанию работ оформляют акт выполненных работ. Он является неотъемлемым элементом договора подряда на электромонтажные работы и основой для завершения взаиморасчетов. Образец договора субподряда на электромонтажные работы Назначение документа Сам договор подряда одновременно позволяет решить сразу широкий перечень самых разных задач. В первую очередь к таковым относится следующее: Формализация отношений между заказчиком и исполнителем соответствующих задач Поставленных в самом соглашении Защита прав, интересов обеих сторон Которые заключат подобного рода соглашения Сам договор используется для решения вопросов в суде Если по какой-то причине в досудебном порядке разрешить ситуацию попросту невозможно Также данный договор используется для формирования определенной отчетности по декларации.
Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на выполнение электромонтажных работ и услуг Договор на электромонтажные работы между юридическими лицами Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования. Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ. Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы.
Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком.

Внимание

К основным понятиям относится:

• подряд;
• субподряд;
• исполнитель;
• заказчик;
• генеральный подрядчик и подрядчик.

Под подрядными работами подразумевается определенный перечень задач, которые необходимо выполнить за определенную плату, а также при соблюдении некоторых сроков. Причем обычно подряд подразумевает составления договора в определенной формате. Не допускается нарушение ГК РФ, которые регулируют оформление данного соглашения.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..Предоставляем все документы, сертификаты, допуски.

Договор

г. Москва » ___ » __________ 2014 г.

Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги.

-сборка электрощита согласно приложенной схеме …………………………….

-монтаж,установка щита на место адрес и его подключение.

—фазировка электрической линии.

—измерение сопротивление изоляции мегаомметром модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7.

Аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

— пуско-наладочные работы.

-ввод в эксплуатацию, р аботы будут происходить по адресу

1.3. Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме.

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов:

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается.

3.2. Стоимость комплектующих составляет, НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора.

3.3.Оплата услуг осуществляется в следующем порядке

3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:

50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течении двух банковских дней с момента подписания договора.

— 50 % стоимости услуг оплачивается заказчиком в течении двух банковских дней с момента окончания выполнения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов.

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Исполнитель.

Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика. Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека. То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны. И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны.

Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя. У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность. Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными. Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных.

В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Во второй части перечислены права и обязанности сторон. То, что исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объёме и в срок. И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки. Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ. Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.

В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется. Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома. Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи. Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания электропроводки, это в том смысле, что не стоит в одну розетку устанавливать тройник и подключать три обогревателя, при это, заменив автоматический выключатель в щитке на более мощный.

В части пятой о порядке расчётов по закупке электротехнических материалов оговаривается, как это происходит. Необходимо понимать, что частный электрик не является торговцем или тем более производителем материалов для монтажа электрики. Именно поэтому в договоре указывается только стоимость работ. Исполнитель услуг просто делает одолжение заказчику и вместо него покупает всё необходимое. Это устраивает обоих: с одной стороны будет приобретено именно то, что необходимо для монтажа, а не то, что попалось. А, с другой стороны заказчик не тратит своё время. При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.

В шестой части договора оговаривается ответственность сторон. В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.

В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.

Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий. Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться.

г. ____________ «___» _________ 20___ г.

Иванов Иван Иванович __________________________________________________ _, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтажные (электромантажные) работы . Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда .

Электромонтажные работы являются определенным этапом любого строительства, капремонта или косметического ремонта. Проводятся данные мероприятия с учетом комплекса технологических правил к этой разновидности монтажных работ и с соблюдением всех существующих требований к безопасности электропроводки.

Проведение электромонтажных работ начинается с заключения договора, согласно которому, подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленные договором сроки выполнить работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

Типовой образец договора подряда на электромонтажные работы регламентирует проведение следующих мероприятий - проектирование и выполнение электромонтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию. Для проведения этих мероприятий, как правило, предварительно требуется разработать:

• технический проект;
• проект организации работ;
• сметную документацию;
• экономическое обоснование;
• проект производства работ;
• чертежи и монтажные схемы на проведение работ;
• другие документы, в зависимости от условий конкретной сделки.

Например, на основании проекта производства работ в дальнейшем оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, электрических конструкций, трансформаторов, узлов, блоков и т.д.

А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объекты материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.

Помимо описания вида и объема мероприятий по электромонтажу, в документе следует четко описать объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки. Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа. Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения подрядчиком задания по типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы определяются соответствующими приложениями - Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами - Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. В соответствии с договором, исполнитель (подрядчик) обязуется выполнить в обусловленный договором срок электромонтажные работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением. Объем, содержание и сроки выполнения задания указываются в Календарном плане работ. Это приложение после согласования и подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора. В этом же пункте заказчик и подрядчик гарантируют, что обладают всеми необходимыми разрешениями для проведения работ по договору подряда на электромонтажные работы, что подтверждается соответствующими документами. Копии документов прилагаются к соглашению. Способы выполнения задания определяются в Техническом задании.
4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
5. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
6. Сроки выполнения работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется договор подряда на электромонтажные работы. В этом же пункте указываются условия и порядок перенесения сроков выполнения работ.
7. Стоимость работ и порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
8. Порядок сдачи и приема работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
9. Ответственность сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
10. Основания и порядок расторжения соглашения. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства России.
11. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.
12. Форс-мажор. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
13. Прочие условия. Указываются дополнительные условия, по которым стороны пришли к соглашению.
14. Список приложений.
15. Адреса и реквизиты сторон.
16. Подписи сторон.

Дополнительные документы к типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы

Заполнить и скачать договор можно на нашем сайте вместе с приложениями.