Образец квитанции на поставку бетона. Типовой договор поставки бетона

ДОГОВОР – ПОСТАВКИ № 01/0709

г. Москва «__» _____ 2009 г

ООО СМК «Русспецстрой» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Бобкова Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить бетон товарный, раствор (далее материалы) в ассортименте и с качеством соответствующим требованиям, перечисленным в спецификации (Приложение № 1). При этом Поставщик осуществляет поставку материалов по ценам, указанным в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 1). Адрес места доставки материалов также указывается в Приложении №1.
1.2.Датой поставки является дата подписания товарно-транспортной накладной (ТТН) в момент приемки материалов Покупателем от Поставщика.
1.3.Материалы становятся собственностью Покупателя с момента подписания ТТН. Риск случайного повреждения или уничтожения материалов до его приемки Покупателем несет Поставщик.

2.Срок и порядок поставки

2.1. Материалы поставляются в срок не позднее 24 часов, в количестве и ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1) на основании Заявки Покупателя на поставку (отгрузку) материалов. Заявка подается Поставщику за 24 часа до начала отгрузки материалов Покупателю, но не позднее 14 час. 00 мин. дня, предшествующего отгрузке. Заявка может быть подана: в письменном виде, по факсу, с печатью Покупателя, подписанной ответственным лицом, и содержащий наименование и марку материала, требуемую подвижность, количество, дату и время начала поставки, адреса объектов и интервал движения транспорта. Если в заявке отсутствуют какие-либо сведения, повлекшие за собой осложнения, связанные с приемкой бетона на объекте Покупателя, Поставщик имеет право не принимать эти претензии у Покупателя
2.2. Минимальная норма отгрузки - 7 м3.
2.3. Поставка материалов осуществляется Поставщиком путем доставки и отгрузки материалов на строительный объект по адресу, указанному в графике отгрузки (Схема объекта прилагается).
2.4. Бетон, смеси, и раствор поставляются на объект специализированным транспортом (АБС), предназначенным для доставки бетонной смеси и раствора (Применяемые способы транспортировки должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от воздействия ветра и солнечных лучей).

3.Цена и порядок расчетов

3.1. Покупатель производит 100% предоплату за заявленную партию материала по ценам, установленным в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Моментом оплаты по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или третьего лица, осуществляющего оплату по указанию Покупателя. Цены, указанные в протоколе согласования договорных цен включают в себя стоимость материалов и их доставки на объект, НДС – 18%.
3.2. Цены на материалы, указанные в Протоколе согласования договорных цен, могут быть изменены при удорожании стоимости доставки материалов, с письменного согласия сторон, без изменения Договора, но не более чем на 10 % от цены, указанной в Протоколе согласования договорных цен.

4.Обязанности сторон

4.1.Поставщик обязан :

4.1.1. Осуществить поставку материалов в точном соответствии со Спецификацией, путем передачи материалов в указанном месте, с обязательным оформлением ТТН.
4.1.2. Обеспечить поставку материалов, в ассортименте, комплектности и в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), по утвержденным в Протоколе согласования договорных цен, в количестве, указанном в заявке на поставку материала, в установленные сроки.
4.1.3. Обеспечить качество поставляемых материалов согласно ГОСТ 7473-94. Все поставляемые материалы должны соответствовать Спецификации, иметь необходимые документы (сертификат изготовителя, паспорт на каждую партию). ТН и счет-фактура на поставленные материалы, предоставляются Покупателю каждые 20 дней на основании ТТН, с отметкой о получении материала. Сверка сторон выполняется по окончании выполнения всех обязательств по данному Договору, но не реже чем один раз в месяц.
4.1.4. Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на материалы, а также за то, что материалы не являются предметом залога, спора и не находятся под арестом.

4.2. Покупатель обязан :

4.2..1. Принять материалы по ТТН. Принять ТН и Счет-фактуру, произвести сверку с Поставщиком не менее одного раза в месяц.
4.2.2. Произвести предоплату материалов в соответствии со счетом и условиями настоящего Договора.
4.2.3. Полный отказ от Заявки Покупатель имеет право произвести в будние дни за 4 часа до планируемого начала поставки, а в воскресные и праздничные дни – 18-00 предпраздничного рабочего дня. Поставщик обязуется не начинать отгрузку материалов без устного предварительного согласования с ответственным лицом Покупателя, непосредственно, перед началом поставки.
4.4..1. Своевременно подавать заявку с указанием необходимых сведений.
4.4.2. Содержать подъездные пути в пунктах выгрузки, а также разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление перевозок, беспрепятственное движение и свободное маневрирование автомобилей.
4.4.3. Обеспечивать промывку смесительных барабанов АБС без слива загрязненной жидкости на территории стройплощадки.
4.4.4. Обеспечить очистку, мойку колес автомобилей, работающих на строительной площадке, при выезде с нее.
4.4.5. Предоставлять на объекте Покупателя водителям и другим представителям Перевозчика для служебного пользования телефонную связь.
4.4.6. Обеспечить прием материалов в соответствии с настоящим Договором.
4.4.7. В случае отказа в приемке материалов на объект, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика и совместно с ним, а также, водителем, составить и подписать акт с указанием причин отказа приема материалов.
4.4.8. Представитель Поставщика обязан прибыть на объект по телефонному вызову Покупателя в течение 1,5 часа, либо передоверить свои функции водителю.

5.Приемка по качеству и количеству

5.1. Прием поставляемых материалов по количеству и качеству осуществляется полномочным представителем Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Сдача и прим поставляемых материалов оформляется ТТН, которые подписываются полномочными представителями и заверяются штампами сторон.
5.2. Покупатель имеет право осуществлять лабораторные пробы на качество поставляемого бетона и раствора самостоятельно на объектах. Все образцы, отобранные для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки, с наименованием Поставщика, производителя, номера накладной, номера АБС и подписи водителя.
5.3. Прием материалов (бетона, растворов) производится непосредственно по объему. Покупатель имеет право производить контрольные замеры (мерной емкостью) и качества бетонной смеси в соответствии с нормами ГОСТ 7473-94 и ГОСТ 10181.0-ГОСТ 10181.4.
5.3.1. В случае поставки материалов, качество которых вызвало сомнение у Покупателя на объекте, последний обязан представить аргументированный отказ от приемки; в таком случае материалы будут заменены Поставщиком за его счет.
В случае если Поставщик докажет, что материалы, поставленные на объект, были соответствующего качества, Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы, связанные с этим инцидентом.
5.3.2. В случае поставки материалов, количество которых вызвало сомнение у Покупателя, немедленный вызов представителя Поставщика обязателен. Стороны обязаны произвести контрольные замеры в процессе поставки материалов мерной емкостью. Результаты замеров заносят в Акт, подписанный указанными представителями Сторон, и являются бесспорными. Стороны, используя результаты замеров, путем переговоров устанавливают размер недогруза по партии материалов.
5.3.3. Результат приема сравнивают с данными, указанными в ТТН, в случае совпадения результатов приема с данными ТТН, ответственное лицо Покупателя подписывает ТТН и ставит штамп Покупателя.
5.4. Материалы считаются принятыми с момента поставки их на объект Покупателя и подписания ТТН ответственным лицом Покупателя.
5.5. В случае простоя АБС по вине Покупателя, последний обязан оплатить простой в полном объеме согласно отметки, сделанной представителем Покупателя на объекте.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае недопоставки материалов, некомплектности, и поставки материалов не- надлежащего качества, Покупатель вправе опротестовать сумму оплаты недопоставленных и не соответствующих качеству, согласно ГОСТу, материалов, и требовать от Поставщика возврата уплаченных сумм. В случае задержки оплаты спорных поставок материалов Поставщик несет ответственность в порядке ст. 359, 360 ГК РФ.
6.2. Требование об оплате неустойки (пени, штрафы) должно быть оформлено в письменном виде. При отсутствии надлежащим образом оформленных требований, неустойка сторонами не начисляется и не выплачивается.
6.3. Оплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7 . Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие внешние и чрезвычайные события или действия, которые признаются обстоятельствами непреодолимой силы ГК РФ.
7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств по договору, при которых создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна незамедлительно известить об этом другую сторону, в письменном виде.
7.3. В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более двух месяцев, стороны производят переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Покупатель имеет право расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке в случае:
- нарушения сроков поставки материалов;
- несоблюдение Поставщиком требований по качеству и по количеству.
8.3. Поставщик вправе расторгнуть договор в случаях:
- нарушений сроков оплаты Покупателем по Договору более чем на 9 календарных дней по подписании настоящего Договора.
8.4. При расторжении Договора в соответствие с выше изложенным в п. 8.2. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты вручения уведомления о расторжении Поставщику.
8.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в одностороннем порядке (п.3. ст.450 ГК РФ) с возмещением Поставщику исключительно стоимости поставленных им (до момента решения об отказе от исполнения договора) материалов.
8.6. Поставщик вправе передать свои права по Договору третьим лицам: (в том числе, но не ограничивая эти права требованиями) только с письменного согласия Покупателя. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, считаются действительными при подписании их обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.8. Все изменения сторон в почтовых адресах, банковских реквизитах или сведений о государственной регистрации немедленно уведомляются в письменной форме в течение 10 дней.
8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.10. Копия Договора вручена каждой из сторон.
8.11. Все споры и разногласия, не достигнутые соглашением сторон, разбираются в Арбитражном суде г. Москвы по месту нахождения ответчика.
8.12. Приложения к Договору: спецификация, протокол согласования цен.
.

9. Адреса и реквизиты сторон:

Покупатель: Поставщик:

________________/___________________/ _________________ /В.Ю. Бобков/

Приложение № 1
К Договору №

СПЕЦИФИКАЦИЯ, Протокол согласования цен

Адрес доставки:

Покупатель Поставщик

__________________ _____________________
/_______________ / /В.Ю.Бобков/

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ПТБ-_______

ООО «…………………….», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора …………………….., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю бетон и (или) раствор (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить в полном объеме полученный Товар на условиях настоящего договора.

1.2. Грузополучателем по данному договору является — _________________________

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

2.1. Периодом поставки является календарный месяц.

2.2. Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика, если об ином стороны не договорились письменно (факс, телефонограмма, письмо).

2.3. Поставка каждой партии Товара (автомашины) фиксируется отметкой Грузополучателя в товарно-транспортной накладной. При приемке Товара Грузополучатель обеспечивает присутствие на строительных объектах, во время поставок, ответственных за приемку Товара со штампами, удостоверяющими получение Товара в товарно-транспортных документах. При этом штамп и подпись на накладной должны быть проставлены четко иразборчиво.

2.4. В случае отказа от приемки Товара Грузополучатель обязуется вызвать представителя Поставщика и составить двусторонний Акт с подробным описанием ситуации и указанием причин, по которым Грузополучатель отказывается принять Товар.

2.5. В случае, если Грузополучатель не составил (не подписал) указанный в п. 2.4 Акт, Представитель Поставщика составляет соответствующий Акт совместно с водителем-экспедитором, Товар которого отказался принять и оформить Актом Представитель Грузополучателя. Составленный таким образом Акт имеет одинаковую юридическую силу, как и Акт, составленный в соответствии с п. 2.4. и не будет в дальнейшем оспариваться Грузополучателем.

2.6.Если Грузополучатель отказался удостоверить в накладной отказ от получения Товара, основанием для возмещения является акт составленный представителями Поставщика и Грузоперевозчика (водителя-экспедитора).

2.7. Письменный отказ Покупателя от подлежащего поставке Товара направляется Поставщику (письмо, факс, телефонограмма) не позже чем за сутки, запланированного графиком, времени начала поставки. При несвоевременном отказе, Поставщик имеет право на компенсацию

Покупателем документально подтвержденных расходов, связанных с организацией данной поставки. Перенос срока поставки не рассматривается Сторонами как отказ от поставки.

2.8. Покупатель приобретает право собственности наТовар и несет все связанные с этим риски с момента приемки Товара Грузополучателем.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам №№ 7473-94, 28013-89. Каждая машина сопровождается документом о качестве поставляемой марки бетона и раствора сертификатами установленного образца. По просьбе Покупателя Поставщик произведет и предоставит результаты испытаний поставленных партий Товара на прочность (7 и 28 дней) и осадку конуса.

3.2. Приемка Товара осуществляется: по качеству — согласно инструкции П-7 от 25 апреля 1966 г., апо количеству — согласно инструкции П-6 от 15 июня 1965 г., утвержденные постановлением Госарбитража СССР с последующими изменениями и дополнениями, а также согласно Дополнительным соглашениям.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара определяется дополнительными соглашениями к данному договору на определенные объемы Товара по маркам. Цена Товара включает в себя стоимость ее доставки в адрес Грузополучателя. Стоимость доставки Товара в рабочие, выходные и праздничные дни может определяться отдельно этими же дополнительными соглашениями.

4.2. Стороны договорились о 100% предоплате за поставляемый Товар.

4.3. Поставщик вправе отпустить Товар в кредит на свое усмотрение, однако расчет за поставленный Товар не может превышать 7 календарных дней с момента поставки. Датой исполнения расчетов по договору является момент поступления средств, в банк Поставщика.

4.4. При задержке оплаты более, чем на 7 (семь) календарных дней, Поставщик вправе отказать в поставке Товара до полного погашения долга.

4.5. Основанием для оплаты является счет, выставляемый Поставщиком.

4.6. Цены на поставляемый Товар могут меняться в случае:

— Изменения цен на инертные материалы

— Изменения цен на связующие материалы

— Изменения цен на энергоносители

— Изменения транспортных тарифов

В этих случаях Поставщик обязан письменно (по факсу) за 5 дней уведомить Покупателя о планируемом изменении с приложением расчета-обоснования. Изменение цены оформляется новым дополнительным соглашением о договорной цене.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

а) поставить высококачественный Товар в соответствии с требованиями ГОСТов и условиями настоящего договора;

б) нести риски за поставляемый Товар до момента ее передачи Покупателю

в) предоставить на каждую партию товара паспорт о качестве готовой продукции

г) предоставлять для сверки первичную документацию с последующим оформлением акта сверки. Дополнительно по понедельникам предоставлять оперативную информацию с итогами по отгруженной продукции и сумме дебиторской задолженности

5.2. Покупатель (Грузополучатель) обязуется:

а) подавать заявку на поставку Товара до 15.00 в день предшествующий предполагаемой поставке, при условии, что поставка запланирована на рабочий день (поставки в выходные и праздничные дни оговариваются заблаговременно);

б) оплатить полученный Товар в соответствии с условиями этого договора;

г) обеспечить во время поставки в местах разгрузки беспрепятственное ибезопасное движение и свободное маневрирование автотранспорта любой грузоподъемности;

д) нести материальную ответственность за ущерб, причиненный автотранспорту Поставщика в случаях аварий и повреждений транспортных средств в месте поставки Товара; произошедших по вине Грузополучателя.

е) обеспечить беспрерывность разгрузочного процесса на грузоприемных точках, не допускать простоя автотранспорта сверх установленных норм из расчета 10 мин. на 1 м. куб. Покупатель (Грузополучатель) и водитель Поставщика обязаны отметить время прибытия и убытия автотранспорта в месте разгрузки. Простои по накладным без соответствующих отметок времени прибытия и убытия, а также при отсутствии штампа или подписи на накладной могут быть не оплачены Покупателем. Все спорные вопросы, связанные с простоями, другими нештатными ситуациями должны быть оформлены письменно актом произвольной формы и подписан представителем Покупателя, водителем Поставщика и завизирован представителем Заказчика. Сверхнормативный простой оплачивается Покупателем из расчета: автобетоносмеситель -700 руб. за 30 минут простоя. Основанием для начисления за сверхнормативный простой служит отметка Покупателя в товарно-транспортной накладной о прибытии и отправке автомашины.

ж) своевременно предоставлять пропускные документы, на право проезда к грузоприемным точкам в центральные районы города, закрытые зоны и иные объекты, где требуется специальное разрешение на въезд;

з) в срок до 10 числа следующего за периодом поставки произвести сверку расчетов за поставленный Товар;

и) обеспечить промывку смесительного барабана автобетоносмесителя, или зачистку кузова aвтосамосвала на строительном объекте после каждой разгрузки и по окончании рабочей смены.

к) образец подписи и штампа представляется Покупателем Поставщику до момента поставки, которые являются действительными при оформлении товарно-транспортных накладных и накладных приема-передачи продукции при составлении актов сверки.

5.3. За нарушение Покупателем условий оплаты настоящего Договора, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0.1% от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки платежа

5.4. В случае изменения своих реквизитов стороны обязуются заблаговременно уведомить

друг друга письменно (факс, письмо).

5.5. За нарушение Поставщиком условий поставки настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0.1% от суммы недопоставленного оплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае поставки некачественного Товара, обязательства Поставщика считаются не выполненными, а Товар не поставленным. Недопоставленный объем Товара подлежит обязательной поставке в адрес Покупателя (Грузополучателя) Поставщиком, при этом Покупатель имеет право на возмещение Поставщиком документально подтвержденных расходов, связанных с поставкой некачественного Товара.

6.2. Стороны договора освобождаются от выполнения условий договора в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, о чем стороны незамедлительно сообщают друг другу в письменной форме. При прекращении действия таких обстоятельств, стороны продолжают выполнять обязательства, предусмотренные этим договором.

6.3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных этим договором, стороны несут ответственность согласно нормам действующего законодательства РФ.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие, между сторонами решаются путем переговоров. Вопросы, в отношении которых стороны не пришли к взаимному согласию передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» ______ 20__ года.

8.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неоднократных, грубых нарушений другой стороной условий договора при обязательном предупреждении другой стороны не позднее, чем за месяц до расторжения договора.

8.3. Во всех остальных случаях договор, может быть, расторгнут, либо изменен только по взаимному согласию сторон или в принудительном порядке по решению Арбитражного суда г. Москвы.

8.4. Если ни одна из сторон, по истечении выше указанного срока, не заявит о расторжении договора, то срок автоматически продлевается на тех же условиях на следующий текущий год, при этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив письменно другую сторону не менее чем за 1 месяц.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся в письменном виде и являются его неотъемлемой частью.

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать Покупателю товарный бетон марки М-_____ (далее продукцию) в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору), а Покупатель - получить и оплатить продукцию в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 2 к настоящему договору).
1.2. Количество и ассортимент, цена за куб продукции, общая стоимость поставки, срок поставки, условия оплаты и условия транспортировки указаны в спецификациях, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. На каждую партию получаемой продукции подписывается отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена каждой партии продукции устанавливается Сторонами в графике поставки продукции.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты продукции:
2.3. Форма оплаты: 100% предоплата.
2.3.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. СРОК ОПЛАТЫ

3.1. Срок оплаты каждой партии продукции указывается в спецификации.
3.2. Оплата производится в рублях по цене, указанной в спецификации.
3.3. Поставщик обязуется предоставить Покупателю счет на оплату продукции в течение 2 (двух) банковских дней с даты получения заявки от Покупателя, на основе указанных и оговоренных ранее обеими сторонами в спецификации цен.
3.4. Покупатель направляет копию платежного поручения с отметкой банка Поставщику. В случае если Поставщик после получения копии платежного поручения в течение 5 (пяти) банковских дней не получит денежные средства в полном объеме на свой банковский счет, то Поставщик не позднее 3 (трех) банковских дней после этого должен письменно уведомить об этом Покупателя. В этом случае Поставщик освобождается от обязанности поставить продукцию в согласованном ранее объеме и сроки и не несет никакой юридической ответственности за неисполнение своих обязанностей по настоящему договору. Также, Стороны могут оформить акт сверки взаиморасчетов, где они определяют порядок установления причин возникновения неисполнения финансовых обязательств и способы их устранения.
3.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент поступления денежных средств на банковский счет Поставщика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Продукция получается отдельными партиями в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем в Приложении №1 к настоящему Договору.
4.2. Поставка продукции производится силами и за счет Поставщика по адресу: согласно заявке.
4.3. Датой поставки считается дата получения продукции Покупателем от Поставщика в адрес, указанный в п. 4.2. настоящего Договора. Поставка подтверждается накладной, подписанной Покупателем. Данная накладная должна содержать Ф.И.О. (полностью) уполномоченного Покупателем лица, осуществляющего приемку товара, подпись этого лица, оттиск печати и иные необходимые реквизиты в соответствии с требованиями законодательства.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТ, ТУ.
5.2. Поставщик предоставляет сертификат соответствия, удостоверение качества, а также всю необходимую документацию, в соответствии с которыми в рамках настоящего Договора поставляется продукция.
5.3. Качество и сопроводительные документы на продукцию должны соответствовать действующему законодательству РФ.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан принять продукцию по количеству и качеству упаковки и внешнего вида непосредственно при ее получении от Поставщика. Бетон марки М350 В22,5, В25 соответствует ГОСТ 10060.0-95. В случае обнаружения недостачи, количество недополученной продукции отражается в акте приема – передачи, который служит основанием для выставления претензии. Поставщик в течение трех дней должен заменить накладные и счета – фактуры на поставку или рассмотреть претензию в срок трех дней и допоставить недополученную продукцию в следующую поставку, либо вернуть денежные средства, согласно письму от Покупателя.
6.2. Представители Поставщика и Покупателя в момент передачи продукции подписывают первичную накладную и акт приема передачи на переданную продукцию, в которой отражается результат приемки. После завершения работ по отгрузке требуемого материала на объект Покупателя, Поставщик предоставляет счет-фактуру и товарную накладную, которые подписываются в 2–х экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
6.3. При обнаружении несоответствия качества товара нормативно – технической документации Покупатель извещает об этом Поставщика по средствам факсимильной связи. Поставщик должен в течение 48 часов с момента получения извещения о несоответствии качества продукции прибыть для составления акта. Если Поставщик не прибыл в назначенный срок, то Покупатель самостоятельно составляет акт, на основании которого выставляет претензию Поставщику.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязательства Сторон уточняются и корректируются в зависимости от вида поставляемой продукции в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, либо путем составления отдельного документа об изменениях к условиям настоящего договора, подписанного обеими Сторонами.
7.1. Поставщик обязуется:
7.1.1. Обеспечить получение продукции в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.1.2. В письменной форме по факсу или через электронную почту известить Покупателя (грузополучателя) о готовности продукции к отгрузке не позднее, чем за 24 часа.
7.1.3. Одновременно с передачей продукции передать Покупателю всю необходимую документацию на продукцию.
7.2. Покупатель обязуется:
7.2.1. Принять и своевременно оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2.2. В течение трех дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее трех дней до наступления периода поставки направить Поставщику отгрузочную разнарядку.
7.3. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на досрочную поставку продукции.
7.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
7.5. Покупатель не имеет права держать миксер с продукцией на объекте более 45 минут, в противном случае Заказчик должен будет оплатить штраф в размере 750 руб./час. простоя миксера.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При нарушении сроков поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере
0,5 % стоимости, не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки, но не более 1 % указанной стоимости.
8.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5 % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 1 % указанной суммы.
8.3. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемой продукции, а также за недопоставку продукции.
8.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ.
8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 год.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, пожары, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издания актов государственных органов.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияния на исполнение обязательств по Договору.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороной.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.
11.3. Настоящий Договор подписан в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах на русском языке – по одному для каждой из сторон.
11.4. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.
11.5. Сторона в случае необходимости и по запросу другой Стороны представляет ей копии учредительных документов (уставы, положения, свидетельства о регистрации, лицензии на право осуществления лицензируемой деятельности.)

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.2. Требование об изменении и расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть настоящий Договор либо неполучения ответа в срок 14 дней.
12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. Окончание срока действия настоящего Договора не распространяется на уже возникшие взаимные обязательства между Сторонами по расчетам друг с другом.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
13.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Покупателя и 1 (один) у Поставщика.
13.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение №1. Спецификация на поставку продукции на 1 листе.
- Приложение №2. Протокол согласования договорной цены на 1 листе.
13.5. Другие условия отраженные в возможных последующих спецификациях, подписанные представителями обеих сторон будут являтся неотъемлемой частью настоящего договора.
13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение №2
к договору поставки
от __.__.__г № __

ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _______________.
И от лица Поставщика _______________
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на
бетон М-_____ за единицу __________ руб.(_______________ рублей) за м 3 . Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Поставщиком.

Приложение №1
к договору поставки
от __.__.__ г. № __

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

товарного бетона (раствора) №_____

г. Тольятти «___» ________ 2011 г.

Бетон», именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК, . А., действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ПОСТАВЩИК обеспечивает поставку товарного бетона (раствора) ПОКУПАТЕЛЮ по заявкам ПОКУПАТЕЛЯ в сроки и на условиях, установленные настоящим Договором, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять товарный бетон (раствор) в согласованные сроки.

1.2. Марка, цена товарного бетона (раствора) определяются в соответствии с выставляемыми счетами, накладными, счетами-фактурами, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Размеры партии, периодичность и сроки поставки товарного бетона (раствора) указываются в ежедневной заявке ПОКУПАТЕЛЯ.

2. Порядок исполнения договора

2.1. Отгрузка товарного бетона осуществляется согласно заявке, представленной не позднее, чем за 24 часа до начала суток отгрузки бетона (раствора) согласно утвержденной сторонами формы (Приложение к настоящему договору), именуемой в дальнейшем «Заявка». При этом в оперативном порядке, в процессе работы, стороны принимают к производству корректировку заявки, переданную посредством телефонной или факсимильной связи.

2.2. При невозможности выполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств по выполнению суточной отгрузки товарного бетона ПОКУПАТЕЛЮ полностью или частично, ПОСТАВЩИК обязан письменно или по телефону предупредить ПОКУПАТЕЛЯ за 12 часов до начала отгрузки бетона (раствора).

2.3. Товарный бетон, отгруженный ПОСТАВЩИКОМ в срок, указанный ПОКУПАТЕЛЕМ в письменной заявке, считается собственностью ПОКУПАТЕЛЯ и подтверждается штампом или печатью ПОКУПАТЕЛЯ и подписью ИТР в товарно-транспортной накладной.

2.4. Акт сверки, составленный на основании счетов-фактур на всю партию поставленного товарного бетона, ПОСТАВЩИК передает на подпись ПОКУПАТЕЛЮ в течение 5-и дней после окончания месяца.

3. Качество товара

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТа, установленного для данного вида продукции.

3.2. Паспорт лаборатории завода-изготовителя на отгруженный объем за день выдается ПОСТАВЩИКОМ на следующий день отгрузки.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право на привлечение сторонних организаций и независимых лабораторий для контроля за качеством бетона (раствора). Контроль может осуществляться во время отгрузки в присутствии оператора ПОСТАВЩИКА.

4. Права и обязанности сторон

4.1. ПОСТАВЩИК обязан:

4.1.1. Поставлять бетон (раствор) надлежащего качества в объеме, на условиях и в сроки, предусмотренные заявкой.

4.2. ПОСТАВЩИК имеет право:

4.2.1. В случае невыполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий платежа приостановить отгрузку бетона (раствора) до момента исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ данного обязательства.

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:

4.3.1. Выбрать количество товарного бетона (раствора), указанного в письменной заявке на текущий день.

4.3.2. Оплачивать поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора согласно выставленных счетов, счетов-фактур, накладных.

4.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право:

4.4.1. Расторгнуть настоящий договор в случае отказа от изменении стоимости бетона (раствора), с предварительным уведомлением ПОСТАВЩИКА в письменном виде за 5 (Пять) рабочих дней с момента получения Дополнительного соглашения об изменении стоимости бетона (раствора).

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена поставляемого товарного бетона включает в себя:

· Стоимость товара.

· Стоимость доставки товара.

· НДС – 18%

5.2. Расчеты по настоящему Договору производятся ПОКУПАТЕЛЕМ денежными средствами по факту отгруженной продукции на основании выставленных ПОСТАВЩИКОМ счетов, а также иными способами с письменного согласия ПОСТАВЩИКА. Срок оплаты счетов - в течение 3 банковских дней.

6. Ответственность сторон

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае если споры не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. ПОСТАВЩИК несет ответственность за качество поставленного бетона (раствора) до момента его выгрузки на объекте ПОКУПАТЕЛЯ. Качество бетона (раствора) устанавливается по результатам кубиковых испытаний, проведенных лабораторией завода-изготовителя или независимой лабораторией. За нарушение технологии выгрузки, подачи, укладки бетонной смеси и др. технологические нарушения ПОСТАВЩИК ответственности не несет.

7. Непреодолимая сила

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые могут помешать полному или частичному выполнению любой Стороной соответствующих обстоятельств по настоящему Договору, а именно: пожар или иные стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, блокада, время, установленное для выполнения обстоятельств, должно быть продлено на период, равный периоду, в течение которого эти обстоятельства имели место.

7.2. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются свыше 3 (трех) месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор и не возмещать убытки.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору, должна уведомить другую сторону о начале и окончании обстоятельств, препятствующих выполнению своих обязательств.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Стороны могут расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором, при этом сторона, намеривающаяся расторгнуть договор, обязана уведомить другую сторону о предстоящем расторжении за 20 (двадцать) календарных дней.

8.2. В случае расторжения договора ПОСТАВЩИКУ будет оплачен по установленным расценкам только тот бетон (раствор), который был фактически поставлен.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор заключен в г. Тольятти, вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 г. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой Стороны.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. С момента вступления в силу настоящего Договора вся предшествующая переписка, в том числе факсимильные сообщения, протоколы, заявления и другие документы, по вопросам, связанным с заключением настоящего Договора теряют юридическую силу и ни коим образом не влияют на исполнение настоящего Договора.

10. Реквизиты сторон

Директор ___________________

БЕТОН» __________________

Бойко А. А. ______________

«___» ___________ 2011 г. «___» ___________ 2011 г.

Приложение

ЗАЯВКА

На бетонную смесь

Наименование организации заказчика Дата выполнения заявки Объект строительства (наименование, адрес) Ответственный за приемку

Наименование бетонируемых конструкций Класс бетона, раствора Проектные требования к бетону

Подвижность на месте укладки

Морозостойкость

Водонепроницаемость

Способ подачи смеси в бетонируемую конструкцию Количество поставляемой смеси

Подпись заказчика ()

Дата подачи заявки